房屋装修合同范本,房屋装修合同样本

2012年12月4日

    一、房屋装修合同范本、房屋装修合同样本、房屋装修合同文本

委托方(甲方):
承接方(乙方):

甲、乙双方经过友好协商,甲方决定委托乙方进行房屋装修。为保证装修工程顺利进行,依据相关法律规定,签订本合同,以便双方共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程地址:
2、居室规格:
3、施工内容:
4、委托方式:
5、开工日期: 竣工日期:工程总天数:

第二条:工程价款

第三条:质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准:
3、施工中,甲方如果有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应该另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

第四条:材料供应

1、乙方需对本合同中所用材料实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如果挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如果不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如果已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如果延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。

第五条:付款方式

1、合同一经签订,甲方付__%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(年 月 日),甲方即第二次付施工工费的__%。剩余__%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

第六条:工程工期

1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的__%做为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的__%做为误工费支付给乙方。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,双方应主动要求相关部门调解或仲裁部门协调、处理,解决纠纷,以继续施工。

第七条:其它事项

1、甲方责任
1)必需提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或者由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,需采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用
2、乙方责任
1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿

第八条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的__%做为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿

第九条:争议解决

本合同履行期间,双方如果发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向法院提起诉讼

第十条:合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如果需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的__%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,需向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效

1、本合同双方盖章,签字后生效
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方: 乙方:

签字:  签字:

签约日期:  签约日期:

    二、个人房屋装修合同书、房屋装修施工合同、房屋室内装修合同

1、个人房屋装修合同书

http://wenku.baidu.com/view/b60fd05c804d2b160b4ec02e.html

2、房屋装修施工合同

http://wenku.baidu.com/view/f9a25714a2161479171128a7.html

3、房屋室内装修合同

http://wenku.baidu.com/view/848f066a1eb91a37f1115cd6.html 阅读全文…

签装修合同注意事项,签订装修合同注意事项

2012年12月3日

    一、签装修合同注意事项、签订装修合同注意事项

1、签订装修合同前

应该查看装修公司的营业执照,选择正规的装修公司,看是否有“家庭装修”这一经营项目,以确定该公司是否具备正规的企业资质。

2、目前房屋装修容易出现的工程纠纷

转包、挂靠公司、装修质量、拖延工期、预决算争议等情况。

3、签订装修合同前

参看装饰公司正在施工的装修现场,检查工地施工工艺以及工人素质,还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。

4、对装饰公司提供的设计方案

要有详细的设计样图。

5、在签订合同时

应详细注明施工工期、验收程序、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等,同时还应约定好违约金的赔付。

6、在合同上约定

验收方式及标准

    二、装修设计合同注意事项、家庭装修合同注意事项

1、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。

2、装饰装修工程项目的质量要求和质量验收方式,由消费者与装修公司在签订书面合同中约定,同时必须符合工程建设强制性标准。

3、装修公司要按照施工技术标准施工。

4、在合同中必须注明使用的装饰材料的具体品牌型号。

5、工程竣工后,消费者按照工程设计合同约定和相应的质量标准进行验收。

6、合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任

    三、房屋装修合同注意事项

1、承包方式

2、预算项目明确化

3、施工工期

4、付款方式

5、保修条款

6、权责分明 阅读全文…

装饰装修合同纠纷,房屋装修合同纠纷案例

2012年11月30日

    一、装饰装修合同纠纷、房屋装修合同纠纷案例

1、非住宅装饰装修合同纠纷的案由

除住宅外,房地产开发商有很多非住宅房出售给买受人,比如写字楼、营业商铺等,这类房屋的装饰装修合同纠纷,属于建设工程合同纠纷。

2、建设工程合同纠纷包括5种

建设工程勘察合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、建设工程分包合同纠纷、建设工程监理合同纠纷。

3、装饰装修合同纠纷的效力及法律适用

这类合同效力,从工程承包人自身资质、工程招投标等方面予以认定。

实践中“私人承包、借用资质承包”的情形较为普遍,大多数合同在争议中被认定无效

建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,是应该受到支持的。

4、对建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收不合格的,应该按照以下情形处理

修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应该受到支持;

修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不能受到支持。

5、房屋装饰装修合同常见纠纷

发包人原因形成的纠纷

竣工日期争议

对工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷

工程量增加、减少形成的纠纷

施工垫资形成的纠纷

6、合同主体与履行地问题

装饰装修施工合同在某些情况下,可能出现发包人、承包人、转包人、违法分包人和实际施工人等多个主体存在;

如果涉及工程质量纠纷,则应该将承包人、转包人、违法分包人和实际施工人列为共同被告;

如果涉及工程款支付纠纷,则应该将工程承包人、转包人、违法分包人列为共同被告

工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

7、解决装修合同纠纷的途径

当事人自行协商;

主管部门行政调解

仲裁解决;

诉讼解决。

    二、装修合同如何签、装修合同违约金比例

1、如何签定装修合同

http://wenku.baidu.com/view/bdc8a163ddccda38376bafea.html

2、装修中常见的违约情况解析

http://wenku.baidu.com/view/05a6256c25c52cc58bd6bee4.html 阅读全文…